承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收,而验收后工程质量不合格需要返工的,能否以承包人提交验收报告之日为竣工日期?

  发布时间:2018-8-31 1:48:20 点击数:
导读:《福建省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》第十三条规定:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(二)项规定的:“承包人已经提交竣工验收报告,

《福建省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》第十三条规定:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(二)项规定的:“承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期”是指工程经竣工验收合格的情形。发包人拖延验收,而验收的工程质量不合格,经修改后才通过竣工验收,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,以承包人修改后提请发包人验收之日作为竣工日期。但在计算承包人的实际施工工期时,应当扣除发包人拖延验收的期间。

 

上一篇:任意压缩合理工期,施工合同是否无效? 下一篇:
相关文章
  • 没有找到相关文章!